Condizioni generali di vendita

 

Art. 1 - Ordinazioni
Le commissioni, eventuali varianti, esazioni, trattative abbuoni,
transazioni, ecc., fatte da Agenti od intermediari non sono valide
senza ns. conferma scritta.

Art. 2 - Prezzi
I prezzi si intendono al netto, per contanti per consegna franco
stabilimento, salva diversa pattuizione. Se fra la data di ordinazione
e quella di consegna si verificassero aumenti nei costi delle materie
prime, dalla mano d’opera ai combustibili, nelle spese di produzione
di trasporto, ecc., il venditore potrà aumentare il prezzo convenuto.
Tuttavia qualora detto prezzo superi il 20% quello convenuto al
momento della ordinazione, il compratore potrà recedere dal
contratto notificandoci per raccomandata tale sua volontà entro
il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento dell’avviso di
aumento prezzo.

Art. 3 - Consegne
I termini di consegna sono sempre e puramente indicativi e la proroga
di essi non può dare diritto al compratore a richiesta di indennizzo
od altro, ogni eccezione rimossa. Solo nel caso il ritardo superi i 60
giorni il compratore potrà comunicare con lettera raccomandata la
sua intenzione di considerare risolto il contratto; resta escluso ogni
risarcimento di danni a suo favore.

 

Art. 4 - Spedizioni
Il materiale viaggia a rischio e pericolo del compratore e si intende
venduto nello stabilimento deposito declinando il venditore ogni
responsabilità anche nel caso venga fornito franco destino. Sarà
dovere del compratore verificare il materiale prima del ritiro, facendo
le dovute riserve a chi di ragione nel caso venissero riscontrate
rotture o differenze nel quantitativo del materiale, delle quali il
venditore non può essere chiamato a rispondere.

 

Art. 5 - Pagamenti
Il luogo di pagamento resta fissato e fermo esclusivamente
presso le ns. sedi legali. Anche nel caso nel contratto sia previsto
il pagamento in un luogo diverso o con emissioni di tratte o con
rilascio di cambiali, le relative clausole si intendono rivolte soltanto a
facilitare il pagamento da parte del compratore ma non comportano
lo spostamento del luogo stesso che resta fissato presso le ns. sedi
legali. Le spese di bollo ed incasso effetti e tratte sono a carico del
compratore.
Facoltà di emettere tratte - Trascorsi 10 giorni da quello fissato per
il pagamento saremo senz’altro autorizzati ad emettere a copertura
del prezzo tratta a vista con spese senza preavviso.

 

Art. 6 - Riservato dominio
Le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi
degli art. 1523 e segg. del Cod. Civ. Di conseguenza sino al totale
pagamento dell’intero prezzo, compresi eventuali interessi ed
accessori tutti, le merci rimangono di ns. proprietà.

 

Art. 7 - Interessi di mora
Dal giorno fissato per il pagamento decorreranno a ns. favore
gli interessi commerciali correnti.

Art. 8 - Clausola risolutiva
In caso di mancato pagamento, anche di una sola parte del materiale
già fornito e anche nel caso il compratore ritardi di 8 giorni ad
effettuare il pagamento di qualsiasi forma previsto, il venditore avrà
la facoltà di considerare risolto il contratto con conseguente esonero
dell’obbligo di effettuare le forniture non ancora eseguite, così pure
in caso di insolvenza, anche solo apparente, dell’acquirente.

 

Art. 9 - Solve et repete
Per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti del materiale, il
compratore potrà sospendere o ritardare il pagamento del materiale
ritirato, salva naturalmente la facoltà di ripetere quanto possa
dimostrare di avere indebitamente pagato.

 

Art. 10 - Reclami e garanzie
Non si prendono in considerazione reclami e contestazioni, se non
fatti direttamente a noi, a mezzo lettera raccomandata entro e non
oltre 8 gg. dall’arrivo della merce a destino e comunque dopo la posa
in opera del materiale. Il compratore che abbia avanzato reclamo in
tempo utile dovrà tenere ferma a disposizione del venditore per ogni
controllo tutta la partita di materiale e ove siano accertati vizi e difetti
di qualità, egli avrà diritto alla sola sostituzione dei materiali difettosi
con esclusione di qualsiasi risarcimento danni. La responsabilità
della venditrice in nessun caso si estende all’uso cui il compratore
intende destinare il ns. prodotto. Nemmeno nel caso che da parte
ns. siano forniti suggerimenti o consigli circa l’installazione dello
stesso. Dietro ns. previa autorizzazione, possiamo esclusivamente
accettare la restituzione del materiale. Ci riserviamo inoltre il diritto
di sospendere in qualunque momento la vendita di taluni prodotti o
di apportare agli stessi determinate modificazioni, qualora particolari
esigenze di natura tecnica o commerciale ci inducano ad un
mutamento degli attuali ns. programmi produttivi o distributivi.

 

Art. 11 - Decadenza della garanzia
Al ricevimento della merce il compratore dovrà sottoporla ad accurato
controllo, aprendo le scatole, in caso riscontri vizi in qualsiasi modo
apparenti o per i quali opera la ns. garanzia, il compratore dovrà
avanzare reclamo che sarà valido soltanto se sarà formulato con
lettera raccomandata indirizzata direttamente a noi entro il termine
perentorio di 8 giorni dal ricevimento del materiale. Decorso tale
termine il compratore decadrà da ogni garanzia per qualsiasi vizio
che possa essere considerato apparente a parere di un esperto. Nel
caso abbia avanzato utilmente reclamo il compratore dovrà tenere a
ns. disposizione l’intera partita di materiale, ove invece ne disponga,
anche in parte, decadrà da ogni garanzia.

 

Art. 12 - Foro
Per qualsiasi controversia, comunque relativa alla fornitura, tanto da
parte del venditore come da parte del compratore, viene attribuita,
con applicazione della legge italiana, competenza esclusiva al
tribunale di Reggio Emilia il tutto, salvo diversa designazione da
parte del venditore.